买房怎么写合同
卖方(甲方):____________________________________。
地址:_________邮政编码:_________电话:_______________。
买方(乙方):__________________________________________。
名字:_________________
国籍:_________身份证号码:_________。
地址:_________邮政编码:_________电话:_______________。
第一条经批准,甲方取得土地使用权,土地面积为____________________平方米。
甲方在上述土地上建造的建筑物命名为________________________________。
第二条乙方自愿向甲方订购上述建筑的_____________层..建筑面积_____平方米,土地面积/平方米(含:基础分摊_____平方米,公用分摊_____平方米,其他)。
第三条甲方应于__年__月__日交付乙方使用。
如遇下列特殊原因,交货可延期不超过_____天:
1.人力不可抗拒的自然灾害;
2.施工中遇到异常困难和重大技术问题不能及时解决的;
3.甲方无法控制的其他因素。
以上理由必须以_____________________________________________________________________________________相关主管部门的证明文件为依据
第四条甲、乙双方同意上述订购房屋的价格为______________________________________________________________
付款方式:乙方向甲方指定的银行付款:
户名:_______________账号:_______________。
分期付款(见附表1)。
第五条乙方未按本合同第四条规定的时间付款,甲方有权要求支付违约利息。逾期超过_____日仍未支付欠款及利息的,甲方有权单方面解除合同,将该房屋出售给他人。
第六条甲方未能在本合同第三条规定的日期交付给乙方的,从本合同规定的交付日期后第二天起计算支付利息,赔偿乙方损失。
第七条甲方出售的房屋以市建筑质检部门检验合格,负责保修半年。如质量不合格,乙方有权要求退房。退房后,甲方应在30天内将已付款及所有利息退还给乙方。
第八条房屋交付并付清房款后,甲乙双方签订《房地产转让合同》,办理转让登记手续,颁发《房地产证》,乙方即可取得房地产权利。
在使用期间,乙方有权享有与建筑物相关的公共通道、设施和活动场所,必须遵守中华人民共和国的法律、法令和社会公德,维护公共设施和公共利益。
第九条乙方购买的房屋只能用于__________________________________________________________________________
乙方购买的建筑物占用的土地,按照有关土地管理规定缴纳土地使用费。
第十条乙方不得将预售的房屋转让或抵押,否则后果自负。
第十一条后的附件一和附件二是本合同不可分割的一部分。
第十二条本合同自签字盖章之日起生效。如有争议,双方应通过友好协商解决。不能结算的,按照以下()结算:
1.由仲裁机构仲裁;
2.人民法院判决;
第十三条本合同正本一式四份,甲乙双方各执一份,公证处一份,房地产登记机关一份。
甲方:_________________________。
代表:_____________________________________。
日期________________________________________________
买房怎么写合同篇2
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定,买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就房屋买卖有关事项,达成如下协议:
1、乙方购买甲方合法拥有的座落在___镇___小区___号楼___单元___室,建筑面积为___平方米的房产一套。
2、双方议定上述房产出售价格为人民币(大写)___万元整(小写¥___元整)。
3、甲方于20__年x月__日收到乙方定金人民币(大写)___万元整(小写¥___元整)。(另附收据)
4、甲方负责为乙方办理房屋过户手续,(契税完税凭证、房产过户证明、房屋所有权证书等),办理手续时间不得超过半年,否则按甲方违约处理。
5、甲方将过户手续办理完成后,交于乙方认定手续齐全后,乙方一次性将房屋余款(大写)___万元整(小写¥___元整)交付甲方(另附收据),甲方将房屋按时交付乙方。
6、本合同签订后,双方不得违约,如有一方违约,则付给对方违约金人民币___万元整(小写¥___元整)。
7、甲方保证出售房产符合国家房产的规定,并保证产权清晰,无抵押、查封和任何纠纷,保证所提供的材料真实有效,不含虚假内容,若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。
8、本合同履行过程中,如发生争议,甲乙双方应协商解决,解决不成时,可向有关有管辖权的人民法院起诉。
9、本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。
10、本合同共2页,一式2份,甲、乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
甲方:_____________________乙方:_____________________
身份证号:__________________身份证号:__________________
身份证号:__________________身份证号:__________________
签约日期:_____年___月___日签约日期:_____年___月___日
买房怎么写合同篇3
甲方:__________
身份证号码:__________
乙方:__________
身份证号码:__________
鉴于甲方已经于____年____月____日与_____有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》,该合同约定标的房屋为_______房,建筑面积为_______平方米,按建筑面积计算,单价为人民币_______元,总价为人民币_______元。
经双方友好协商,甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为《商品房买卖合同》中买方(既本协议中的甲方)的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务,特做以下约定,由双方遵守。
一、转让价款、支付方式
1、编号为《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让价格为人民币_______万元;
2、签订本协议之日起_______个工作日内,甲乙双方去银行支行设立共管账户;
3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币_______万转让甲乙双方设立的共管账户;
4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款,并办理完结与解除与___________有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方,乙方收到甲方短信通知之日起_______个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币_______万元;
5、乙方与开发商________有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一致),并取得由开发商________有限公司出具正式的与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票后_______个工作日内短信通知甲方,甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币_______万元给甲方。
二、双方保证与承诺
1、甲方保证在本协议签订后_______个工作日内,偿还完毕标的房屋银行贷款后,并办理完结与解除与___________有限公司签订的编号为《商品房买卖合同》,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续;
2、甲方保证在签订本协议后_______个工作日内,乙方可以与开发商_有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为的《商品房买卖合同》相比除买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一致),并取得与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票;
3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。
三、违约责任
1、乙方违反本协议第一条第3款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同;
2、乙方违反本协议第一条第4款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约金人民币_______万元;
3、乙方违反本协议第一条第5款约定,逾期通知的,按本协议总价款的的日万分之一承担违约金,收到甲方通知后不协助办理解付款手续的,每次承担违约金人民币_______万元;
4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的,按逾期时间,每日按本协议总价款的日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求甲方承担违约金人民币_______万元;
5、甲方办完所有应办手续后,因乙方自身原因不与开发商_有限公司签订《商品房买卖合同》的,则乙方须赔偿甲方违约金人民币_______万元;
6、开发商___________有限公司提供给乙方签订的《商品房买卖合同》与编号为的《商品房买卖合同》除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款不一致的,乙方可以选择拒绝签订该买卖合同,不属于本协议第三条第4款约定的情形,且甲方须赔偿乙方违约金人民币_______万元。
四、争议处理
1、履行本协议过程中,如有争议双方因协商解决,协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。
五、其他
1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的,都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定,乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行支行共管的资金
2、双方法定联系方式为以下列明,致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。
甲方:_______
联系人:_______
地址:_______
电话:_______
电邮:_______
乙方:_______
联系人:_______
地址:_______
电话:_______
电邮:_______
3、本协议一式四份,双方各执两份,双方签名后生效。
4、甲方于____年____月____日与_有限公司签订编号为的《商品房买卖合同》为本协议书附件。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
买房怎么写合同篇4
出卖人(甲方):
买受人(乙方):
甲方梁勇、金荣将位于_____市_____单元_____楼西(10号)房屋一套出卖给乙方金刚、谢艳,经甲乙双方协商,达成如下协议:
一、房屋所有权证:东城字第01—017351号。(此房屋原由邓华春所有(产权比例80%)。20__年10月2日邓华春将此房屋的所有权以220__元的价款转让到何本强、王平的名下。20__年2月29日,何本强、王平又将此房屋的所有权以35300元的价款转让到金荣、梁勇的名下。)房屋面积约60平方米。
二、房屋价款:玖万陆仟元整(乙方已于20__年11月20日向甲方一次性付清全部房款)。
三、如遇房屋拆迁或其他原因而产生的补偿费等费用由乙方享有。
四、此房于20__年4月10日前交付,交付前所涉房屋的水电费、卫生费等费用或其他经济纠纷与乙方无关。
五、甲方有义务协助乙方办理房屋产权过户、房屋拆迁补偿等相关事宜。邓华春的房屋所有权证、集资住房证、襄樊铁路分局职工购买公有住房合同书及王平与金荣签订的购房协议书原件,在乙方付清甲方全部房款时,由甲方向乙方全部交付。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
买房怎么写合同篇5
供需双方经友好协商,就供方向需方优惠提供货物,需方承诺使用供方货物等合作问题,于__年__月__日在(__地点)签订本合同。
供需双方同意建立合作贸易关系,合作内容包括:(__产品描述)货物、良好的技术支持和服务。
供方同意需方可以为了广告宣传而使用供方的名称及商标。例如,制作产品目录和产品商标。供方同意需方在不损害供方利益和商业形象的前提下对外宣称为:供方的贸易合作伙伴。但是需方不得以供方名义对外签约,如果需方不正当使用供方名称和商标,给供方造成损失和不良影响,需方应当承担相应责任。
供需双方有义务对获取的内部信息和与供需双方贸易合作有关的商业信息进行保密,保证不向第三方泄露、传递任何供需双方合作的商业信息和对方的内部资料。包括但不限于供需双方的优惠价格、技术服务内容、合作期限、合作方式等。在该合同因任何原因终止或解除后该保密条款仍然有效,任何一方违反该条款规定的义务,另一方均有权向对方索赔。
供需双方合作期限为__年,从该合同签字生效之日起至__年__月__日。如任何一方欲提前终止本合同,必须提前二个月书面通知另一方,得到对方书面同意后方可终止本合同。
供方同意在__年度以供方所有产品报价单上__%的优惠价格向需方提供合作货物。价格计算基础为供方在中国有效的标准价格单。如该价格单有变动,供方将书面通知需方。
1,供方同意需方赊欠人民币__万元的货款作为供方的垫资款,需方应于__年__月__日前还清该垫资款,并不得以货物折价还款。
2,如需方每月总欠款额(或需方总欠款额)超过人民币__万元(含本数)时,需方超过部分的货款到供方后,供方开始发货。
3,合同终止之日需方应把欠供方的货款全部结清。
4,需方逾期支付上述款项自逾期之日起,按照银行同期贷款利率支付供方利息。
5,货物所有权自需方货款到达供方账户之日起转移至需方。货物毁损、灭失的风险自交付需方时起由需方承担。
七,运输方式、货物包装及运费的承担供方负责运输及货物包装,不回收包装物并承担运费。
2,验收人员需方书面授权其指定的加工厂(仓库)(工地)工作人员验收。如需方无书面授权,则供需双方一致同意,在供方《供货单》上签字的人员有权代表需方收货验货。
3,提出异议的期限全部验收验收结束后需方验收人员当时提出异议,经供方确认无误后,由供方负责免费更换。当时无异议,需方验收人员在供方《供货单》上签字,视为供方货物全部合格。
供需双方任何一方未履行本合同约定的义务,均构成违约,违约方应当赔偿守约方的经济损失。
本合同履行过程中如需要修改、变更,应以供需双方书面文件确认,该书面文件确认书与本合同具有同等法律效力。本合同项下《销售订单》、《供货单》为本合同不可分割之部分。
(1)本合同约定的期间届满。
(2)供需双方一致同意解除本合同。
(3)一方严重违反合同,继续履行合同已经没有必要,守约方向违约方发出终止合同的书面通知。
(4)一方申请破产或被依法宣告破产。
(5)一方发生分立或与其他主体合并。
(6)一方的资产被查封、扣押、冻结、全部停业或部分业务停业,并足以影响本合同的正常履行。
(7)一方虽未被当地工商行政管理局吊销营业执照但已经停止经营活动。
2,本合同因任何原因终止时,需方不得以明示、默示、暗示等方法使任何第三者误解需方仍为供方合作伙伴。
3,供方不承担对需方由于本合同被终止对其产生的任何损害(包括失去现在或将来的客户的损失,利润或预期的销售量)赔偿责任。
4,需方承诺所采购的的产品为自用不会转卖给任何第三方,如发现转卖给第三方则需方承担10倍于转卖金额的罚款
如因履行本合同出现争议,供需双方应尽量通过友好方式协商解决;如不能协商解决,由供方所在地有管辖权的人民法院管辖。
本合同自最后一方授权代表人签字并加盖合同章之日起生效。(如一方在外地可以约定合同传真件亦有效)
十四,本合同一式三份,三方各执一份,具有同等法律效力。
十五,供方已经提请需方注意对本合同各条款作全面准确的理解,并应需方的要求做了相应的条款说明。供需双方对本合同的含义认识一致。
买房怎么写合同篇6
甲方:
乙方:
一、乙方购买甲方房屋地点、面积、价格
二、交款方式:
三、乙方逾期付款的违约责任:
乙方如未按合约定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息,自本协议规定的应付款限期之指第二日起至实际付款之日止,月利息按_______计算。逾期超过十日后,即视为乙方不履行本合约,甲方有权终止协议,乙方并应按合约总额的25%向甲方支付违约金。甲方还有权将该房另行销售处理,并将乙方已交的购房款全部归甲方作赔偿经济损失处理。
四、交付房屋期限:
预计房屋交付日期年月日,如遇不可抗拒的&39;灾害及各种客观原因,则视实际情况延长交付使用期限。
五、乙方购置之房屋,待竣工后,由甲方处理交付使用通知书和房屋交权登记申请表,乙方可向开平市房地产产权登记机关申请办理权属登记手续,甲方给乙方的协助办理契证的一切费用均由乙方负责支付。(甲方提供给乙方的资料每份收取乙方的资料费壹佰元)
六、该房屋移交给乙方使用后,乙方应自学遵守开平市有关房屋管理规定,不得任意拆改、加建,违者一切后果由乙方负责。
七、本协议房屋总价款按套为单位计算购房款出售给乙方;房产证面积以房产证为准。
八、装修标准:外墙贴瓷质砖仔,内墙及天花荡过灰油,地面不过水泥砂不设炉灶,水电接至入户。
本合同一式二份,甲方执一份乙方执一份。
甲方(盖章):负责人:经办人:售房电话:_______年________月_____日
乙方(盖章):负责人:委托办理人:联系电话:_______年________月_____日
买房怎么写合同篇7
甲、乙双方就房屋买卖相关事宜,依照现行法律法规,本着平等、自愿、公平、公正的原则,协商一致,订立本合同如下条款,供双方共同遵照执行:
1、本合同签订后1天内,乙方支付给甲方______万元。
2、15日内付______万元,其余______万元______年______月______日前付清。
四、房屋交付日期:
交付______万元之后交付房屋。
五、甲方责任:
1、甲方必须保证本房产的合法性,保证其未被抵押、担保、出租、出售等,确保不存在任何尚未理清的纠纷;
2、甲方有责任配合协助乙方办理房产相关手续,相关费用由乙方承担;
3、按本合同约定交付本房产,逾期视为违约;
4、合同签订后,甲方不得以任何理由和借口索回本房产;
1、按本合同约定及时支付购房款等相关费用;
2、合同签订后,乙方不得以任何理由和借口拒收本房产;
3、本合同签订后,视为乙方认可本房产质量,日后之维修、保养等费用,由乙方自行承担,不得以房屋质量问题向甲方提出任何要求;
4、乙方收房后,不得随意改建和扩建,若因此产生违规建筑,导致受到处罚或强制拆迁等后果,均与甲方无关,一概由乙方承担;
5、乙方须承担政策及城市规划风险,与甲方无关。
1、乙方逾期付款,则按其逾期付款金额以每日千分之一计算违约金支付给甲方,逾期超过30天,甲方有权单方解除本合同。解约后,乙方已付房款不退。
2、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。
本合同一式四份,甲方、乙方、中间人各一份,签字生效。
买房怎么写合同篇8
卖方(以下简称甲方):
身份证号码:
地址:
联系电话:
共有人:
身份证号码:
地址:
联系电话:
买方(以下简称乙方):
身份证号码:
地址:
联系电话:
第一条房屋的基本情况:甲方房屋坐落于_____________________;位于第___层___室,房屋结构为__,房产证登记面积_______平方米,地下室面积___平方,房屋权属证书号为______________.
第二条价格:以房产证登记面积为依据,该房屋售价总金额为_______万元整,大写:_____________________.
第三条付款方式:按揭贷款,乙方于本合同签订之日向甲方支付订金_______元整(小写:_______),余款_______________元整(小写______________)在房屋过户手续办理完毕之日支付____________元整(小写______________),待物业交割完毕付剩余的_______元整(小写:_______)。
第四条房屋交付期限:甲方应于房屋过户手续办理完毕_____日内,将该房屋交付乙方。
第五条乙方逾期付款的违约责任:乙方如未按本合同第三条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,每逾期一天,乙方按累计应付款的__%向甲方支付违约金。逾期超过__日,即视为乙方不履行本合同,甲方有权解除合同,追究乙方的违约责任。
第六条甲方逾期交付房屋的违约责任:除不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第四条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约责任。每逾期一天,甲方按累计已付款的__%向乙方支付违约金。逾期超过__日,则视为甲方不履行本合同,乙方有权解除合同,追究甲方的违约责任。
第七条关于产权过户登记的约定:甲方应协助乙方在房屋产权登记机关规定的期限内向房屋产权登记机关办理权属过户登记手续。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天内取得房地产权属证书,乙方有权解除合同,甲方须在乙方提出退房要求之日起__天内将乙方已付款退还给乙方,并按已付款的__%赔偿乙方损失。
第八条签订合同之后,所售房屋室内设施不再变更。甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,质量符合国家有关规定,符合房屋出售的法定条件。房屋交付使用之前的有关费用包括水、电、气、物业、有线等费用有甲方承担。由此引发的纠纷有甲方自行处理,与乙方无关。
第九条自本合同签订之日起,甲方由于个人意愿取消出售房屋时,甲方须双倍返还于乙方交纳的订金;如果由于个人意愿取消购买房屋时,甲方不予退还订金。
第十条因本房屋所有权转移所发生的税费均按国家的有关规定由甲乙双方交纳。
第十一条本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。第十二条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意到所在地人民法院起诉。
第十三条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等法律效力。
甲方:
身份证号:
地址:
乙方:
身份证号:
地址:
20__年__月__日