安装承包合同范本电子版

| 新华

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

现有家装工程,由甲方将其承包给乙方,经甲乙双方充分协商,达成如下协议,以共同曾守、

一、承包范围及内容:

1、水电:包括电线,线管,蜡管,弯头,直接,水管,弯头,直接等一期工程所须材料以及安装费(不包括开关,插座,配电箱,灯具,电器,龙头,阀门,洁具,挂件等;

2、瓦工:包括水泥,沙子,打墙做墙抹灰,铺砖,找平及人工费(不包括瓷砖);

3、木工:包括:主卧衣柜,衣帽间衣柜,次卧衣柜,酒柜,玄关,鞋柜,电视柜,客厅吊顶,餐厅吊顶,大阳台门套,小阳台门套,卫生间门套,储藏间包门做门,主卧包门做门,次卧包门做门,书房包门做门,厨房包门做门,所须的木工材料及人工费(不包括门锁,五金件);

4、油漆:包括清水漆,强面漆,所须材料及人工费。

二、工期要求:

1、必须保证在开工后两个半月内完工、

2、如因人力不可抗拒的原因(停电,停水,及其它原因)而影响工程进度,经甲乙双方签订合同,工期给予顺延。

三、工程造价及费用:

预算价格:

四、工程款的支付与结算:

分期结算,第一期,在开工1天付整个工程款的40%,第二期,木工进厂时付到80%,第三期全部完工验收后一次付清余款。

五、甲乙双方的责任:

1、甲方应积极准备应备材料,确保乙方正常施工、

2、乙方在开工前积极做好施工前的项准备工作,作好施工人员安全教育工作,作到安全文明施工、

3、如因质量,工期达不到要求,其损失由乙方负责赔偿。因甲方资金不到位而影响工程进度,其损失由甲方负责。

六、其它:

1、本合同未尽事宜按有关规定甲乙双方协商解决。

2、本合同双方签字生效,验收合格结清工程款后自动失效。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

安装承包合同范本电子版篇2

甲方:乙方:

甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规之规定,现就潍坊博鳌国际印刷包装城沿街商业楼顶层钢结构、广告牌的制作安装事宜达成如下协议。第一条:钢结构、广告牌制作、安装

1、规格:

广告牌:

2、3、以双方签字确认的施工图纸为准安装地点:

第二条:工程造价及支付方式

1、钢结构、广告牌制作安装费(即合同总价款):暂按乙方出的预算,共计人民币大写:

2、3、具体工程量按实结算。支付方式:

(1)合同签订之日,甲方向乙方支付总价款的30%作为预付款;(2)工程过半,甲方向乙方支付总价款的30%作为进度款;

(3)工程安装完成验收后,甲方向乙方支付总价款的37%,余3%作为该合同的工程质量保证金,两年内付清。

第三条:工程期限

自合同签订甲方预付工程款之日起60天内完成制作、安装,并通过验收。如遇不可抗力因素工期顺延。第四条:双方权利和义务

甲方:

1、2、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。向乙方提供广告牌位置并确保此位置无管道线路、可以施工。

3、按本合同第二条规定结算钢结构、广告牌的制作安装费用。

乙方:

1、2、按照合同签订的日期内制作安装完毕并通过验收。

严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符,应及时报请甲方协商修改确定。

3、4、须提供有设计资质的单位做出的抗风荷载的计算书。

提供工程验收必需的原材料检验报告、复验报告、材料合格证等相关资料。

5、服从现场建设单位、监理单位和总承包单位的监督管理。

第五条:关于验收

1、乙方全部制作安装完工后一周内,甲方必须组织正式验收,甲方在完工后一周内不组织验收,乙方可视同甲方验收工程质量合格。验收合格,进入保修期。

2、工程质量验收以国家钢结构施工标准为依据,广告牌制作安装应当牢固,抗风力应达到八级。

第六条、关于施工安全

1、乙方须自己采取可靠措施保证施工过程中的人身安全、材料安全以及保证沿街商业楼的结构安全。

2、若因乙方安全措施不到位或对工人的安全教育不到位,所发生的安全事故,一切后果由乙方承担。

3、因设计原因或施工质量造成的人员、财物、建筑物的伤害,由乙方一并承担。

第七条、违约责任:

1、甲方未能按合同第三条规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的千分之五计算,向乙方支付违约金并将合同工期顺延。

2、乙方如无正当理由未能按本合同第三条按时制作、安装完成广告牌,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到国家标准。如未达到乙方应承担返工及相应损失。

4、如属甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方负责,乙方不退还预付款。并有权就实际情况要求加甲方继续支付部分或全部的制作费。

第八条、保修期限:

1、2、自验收合格之日起,乙方制作的工程项目整体质保两年。保修期满后,双方另签维修协议进行维修。

第九条、争议解决方式:

潍坊市中级人民法院第十条、合同生效时间

双方签字盖章后生效

第十一条、本合同一式六份,双方各执三份

甲方:

乙方:(盖章)

(盖章)

法人/授权代表(签字):

法人/授权代表(签字):联系电话:

联系电话:

日期:

年月日

日期:

年月日

安装承包合同范本电子版篇3

发包方:黑龙江省恒辉陶瓷有限公司

承包方:

发包方、承包方双方按照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据工程具体实际情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

第一、工程概况

(一)名称:黑龙江省恒辉陶瓷有限公司钢结构厂房

(二)工程地点:林口县振西工业园

第二、工程合同范围

钢结构框架的制作、安装钢结构框架,防锈及面漆,以及预埋件的制作安装等工程。

第三、施工准备

(一)发包方:

1、本合同签订后,如果需要办理有关手续由发包方负责:负责对基础、预埋件埋设工程的质量的验收工作,做好“三通一平”工作,接通施工现场的施工用水源,电源、变压器,应满足施工用水,用电量的需要。做好施工场地的平整,拆迁障碍物,便于承包方进场施工;

(二)承包方:

1、组织现场施工人员熟悉图纸,察看工地,编制施工组织设计或

施工方案、施工进度计划;

2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

3、对现场施工人员进行安全、文明教育,进行施工技术、工程图纸交底;

4、承包方专业施工人员必须出具从业资格证,否则发包方有权拒绝其上岗。

第四、材料、设备供应:

(一)本工程合同范围内所需的全部建筑材料,钢构配件、设备等物资的供应,均由承包方采供。

1、所用钢材型号:立柱219方管;房架8080方管,壁厚3.0cm;檩条4080方管,壁厚2.7cm;墙檩条4060方管,壁厚2.0;彩钢瓦足尺0.4cm。

2、层面每个柱间安装一条采光带,两个柱节一个塑钢窗,屋面为蓝色,墙体白色,刚才刷灰色防锈漆。

(二)用于本工程的主要材料及设备应附有合格证,严禁不合格的建筑材料、设备、钢构配件等,用于本工程。否则,造成一切后果及经济责任,均由承包方承担。

第五、工程期限:

本工程合同工期为40天(以承包方正式进入现场施工之日算起)。第六、工程质量及验收

(一)承包方必须严格按施工图纸、说明文件及国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方的监督检查。

(二)发包方按施工图及说明和国家的有关规范和标准组织验收,验收合格后,双方签署交工验收证书,承包方提供质保单。工程验收合格后,发包方方可使用,未经验收投入使用视为合格工程。

(四)工程保修期为一年,保修期内发包方正常使用若出现质量问题,承包方为发包方修理,修理费用由承包方承担,如发包方原因造成工程损坏,发包方应承担材料及人工费用。

第七、工程造价

(一)、本工程包工包料,钢构部分全部工程总造价为人民币本工程每平方造价165元/平方米(本价格为含税价,承包方出具国家正规增值税发票)。合同总价款按照合同履行时实际建筑面积结算(约5566平方米165元=918,元)。

(二)工程造价按施工图建筑面积平方米,造价一次性包定,所有工作内容均在建筑面积平方米单价中包含,如施工中发生变更,双方及时签署工程联系单,造价相应调整。

第八、风险责任

(一)本工程承包方从原材料、设备采购及运输过程中的风险责任即施工中的安全责任,均由承包方承担。

(二)在施工当中,由于施工不当或质量缺陷等承包方原因造成安全事故,一切后果由承包方负责。

(三)承包方负责提供图纸,图纸设计单位必须有国家承认资质。设计费用包含在工程报价内,承包方对其所设计的图纸负全责。

第九、付款及结算方式:竣工验收合格后30天内由发包方结清

全部工程款。

第十、其他附件

(一)因发包方原因造成工程停建、缓建或由于发包方要求,设计变更造成承包方返工,发包方应承担由此引起的损失。

(三)若承包方到工地施工要办理有关手续,发包方应大力协助承包方办理。

(四)在工程结束前,承包方必须向发包方递交内页,以免耽误发包方办理房照。

(五)贯彻国家安全生产的有关规定,现场施工人员的伤亡事故,由承包方原因所引起的均由承包方负责,与发包方无关。

(六)施工过程中,承包方应文明施工,保持场地清洁。

(七)未尽事宜,双方协商,必要时可签订补充协议。

(八)本合同自双方签字盖章后生效,本合同一式肆份,双方各执两份。

发包方:黑龙江省恒辉陶瓷有限公司地址:林口县振西工业园区法定代表人:

承包方:

地址:

法定代表人:

合同签订时间:年月日

安装承包合同范本电子版篇4

甲乙双方就甲方购置窗帘之事进行了认真细致的协商,双方同意按本合同成交,在合同执行过程中双方应严格遵守本合同有关条款。在合同执行过程中如有发生异议,双方应本着友好态度及时协商解决。

一、窗帘报价清单:

二、交货地点、方式和时间:

2。1交货时间:20__年月日

2。2安装地点:

2。3安装时间:个工作日。

货物由乙方负责送货上门,承担相关的费用,并且承担全部甲方验收之前货物损毁灭失的风险。

三、付款方式:乙方把货物运到甲方的安装地点,安装完毕后甲方须在当日验收,并在全部窗帘安装验收合格后三日内付全部款项,即人民币:元。且乙方应在甲方支付货款前向甲方提供等额、有效的发票。

四、双方责任

甲方责任:甲方保证在乙方窗帘安装前,提供整洁的施工场地供乙方安装。

全部窗帘安装验收合格后三日内,甲方应按合同规定支付全部货款给乙方,如逾期付款,甲方应每日支付相当于货款5‰的滞纳金给乙方。否则乙方有权向有关司法机构提出仲裁。

乙方:乙方负责提供与所定型号窗帘及免费的运输、安装服务。并在甲方正常使用下免费保修年。

乙方应按与甲方已协商好的型号进行交货安装。如有与原定型品不符,甲方有权拒收与原定型号不符的货物。如逾期交货,乙方应每日支付相当于货款5‰的滞纳金给甲方。超过五天乙方不能按期交货的,甲方有权解除合同,并要求乙】方承担违约责任。

五、争议的解决:凡因本合同引起的或与本合同相关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,均应提请深圳仲裁委员会,按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。

六、本合同一式两份,买卖双方各持一份,双方签字确认之日起生效。买卖双方均认定,双方签字/盖章后的传真件,具有与原件相同的法律效力。

甲方:乙方:

甲方代表签字:乙方代表签字:

日期:年月日日期:年月日

安装承包合同范本电子版篇5

甲方:(电话:)乙方:(身份证号:电话)甲方需在宾馆安装壹部五层五站五门电梯。乙方自愿承包该电梯土建施工工程。经双方反复协商,达成合同条款如下:

一、土建工期:贰拾天。(即从20__年7月16日起8月5日止,8月6日甲方验收)

二、土建工程承包总价:贰万捌仟元整

三、付款方式:

①开工7日内,甲方付给乙方伍仟元人民币;

②开工15天时甲方付给伍仟元人民币;

③甲方会同电梯购置安装方验收土建工程合格并完成电梯安装、调试、验收后,甲方接受使用钥匙时,甲方付给壹万伍仟元;

④剩余叁仟元为质保金。电梯正常运行3个月后,若土建工程质量没问题、甲方如数给付,若出现土建问题,乙方无偿予以维护修理,直到电梯运行正常。(在此期间,人为损坏和不可抗拒损坏除外。)

四、甲方责任:

1、给乙方提供施工期间的用电、用水、场地;

2、施工期间、协调乙方和其他施工部门的工作关系;

3、保证工程款的按时给付,按期验收合格工程;

4、若乙方在挖基坑时出现管线等预埋物,甲方给乙方以补偿处理。

五、乙方责任:

1、施工期间的安全,全部由乙方负责。乙方应高度重视安全施工、按照国家规定、严格操作程序、安全管理、做好各种安全防护措施,时时抓好防火、防盗、用电事宜。凡在施工期间出现的任何不安全事故,一切责任均由乙方承担,甲方不承担任何责任。

2、乙方应严格按照施工图纸要求施工,确保工程质量。特别要服从和配合电梯购置安装方的要求,全面负责电梯土建工程的质量安全、保证五层、五站、五门电梯工程、保质保量安装并通过验收。

3、乙方使用的土建工程所有建材及工具均自购、自备、自理、自管、与甲方无关。

4、确保工期,若误期,按总价的5%,按天计算,由甲方扣除。

六、本合同签字生效,即产生法律效力。

本合同壹式叁份,甲乙双方各执壹份。

甲方签字:乙方签字:

年月日

安装承包合同范本电子版篇6

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,经甲乙双方友好自愿、平等、互利的基础上协商,就项目电梯安装事宜,双方自愿达成如下协议,以资双方共同遵守。

一、工程概况:

1、工程名称:

2、工程地点:

3、乙方安装的电梯为年月日甲方与公司签订的“电梯设备采购合同”中所涉电梯。

二、安装范围

1、电梯机房设备的安装(机房电源闸箱以外的安装材料)

2、井道内关联设备的安装(电梯井道照明系统的材料及安装)

3、电梯设备整机安装调试及井道钢构、玻璃幕安装

4、包含于合同内的候梯厅与电梯相关联设备的安装

5、机房、井道内线槽的安装及电线、电缆的敷设

6、对重和轿厢组装及曳引绳的挂设

7、井道及底坑内照明设备的安装

8、机房、底坑电气检修箱及底坑爬梯的安装

9、安装完工后的调试及试运转

10、乙方负责提供除电梯整体配套之外安装所需的所有材料及配件、工具。

11、乙方应负责除上述内容之外所有为保证甲方所提供的电梯满足正常运转和通过双方的检测验收的全部安装、调试工作。

三、合同价款

1、安装费价格

本合同安装台数暂定为台,需方暂需要安装部电梯,本合同签订电梯安装数量暂定为部,每安装部赠送安装一部电梯,赠送安装的电梯标准应与该部电梯一致,并适用本合同约定。

本合同设备运输费单台金额为:(人民币)小写元

(人民币)大写元

本合同安装调试费单台金额为:(人民币)小写元

(人民币)大写元

注:单价包死,按实际运输及安装量结算。

2、此合同价款包含电梯的安装、搬运、调试、保管、检测、双方验收、税金等安装所需的全部费用及维保期间的维护、保养。

四、付款方式

1、运输费在发货前十个工作日将当期订货确认单数量的设备运输费全额付至乙方指定账户。

2、合同签订生效,乙方进场后3个工作日内甲方向乙方支付当期安装合同价的50%;

3、本合同项下电梯全部安装完毕,并通过双方验收合格后验收十个工作日内甲方向乙方支付当期合同价的47%;

4、余款为质保金,一年质保期满无质量问题不计息退还。

5、在甲方向乙方付款前,乙方需向甲方开具本合同全部价款的正规发票,否则甲方有权拒绝付款。

6、若该电梯需河北省相关部门及特种设备监督检验院强制进行检验,检验费由乙方承担。

7、样梯安装付款条件:样梯安装价款在供需双方对此梯验收后十日内需方一次性全额按照本合同约定单价支付给供方,样梯安装没有预付款。

8、赠送电梯安装费不开具发票。

五、工期

本合同项下电梯安装工期为90天/90台,具体开始时间以甲方的书面通知为准。

六、安装及验收

1、乙方必须按照图纸设计要求及电梯安装要求、说明书及现行电梯设备安装及检验应符合中华人民共和国国家标准,按照或高于GB10060-1993《电梯安装验收规范》GB7588-20__《电梯制造与安装安全规范》GB16899-1997《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》GB50310-20__《电梯工程施工质量验收规范》国标制造生产,按装规范的要求进行安装。乙方负责办理开工备案手续,并负责全部电梯安装、调试、试运行直至通过双方验收合格。(如需工程所在地相关部门的检测验收并取得相关手续)。

2、乙方在合同签订后负责派人员前往现场进行土建勘测并实施相应作业,确保工程现场符合安装要求和条件。

3、乙方在整个施工过程中必须做好各项安全措施保护工作,发生人身损害安全事故产生一切费用由责任方自行承担,与甲方无关。

4、安装期间电梯设备的安全和保管由乙方负责。

5、安装中与总包单位发生的总包管理费由甲方负责协调,电梯安装所用的电梯井道内脚手架及水电费等专项费用由乙方自行承担。

6、乙方应保证现场的安全文明施工及垃圾的清理,并遵守甲方工程现场的各项管理规定及要求,按照甲方要求与其他施工单位交叉配合施工,服从工程现场的统一指挥和协调。对于不服从相关管理的人员一律清出现场。

7、乙方对自身提供的相关材料及配件要及时报验,未经监理单位及甲方验收的材料及配件不得使用。但该检验及验收等行为均不免除乙方对其供应的材料及配件存在的内在质量瑕疵应承担的责任。

8、乙方安装调试完成具备验收条件后,按要求向监理单位和甲方提交验收申请,同时由甲乙双向共同验收。

七、资料

1、合同签订进场3日内,乙方应及时向监理单位或甲方提交正式的相关施工组织、计划、方案、安全保证措施等文件资料进行审核备案。

2、乙方对自身提供的相关材料及配件要及时提交相关合格证明文件及资料。

3、按国家相关规定提供相关技术文件及其他资料及证书。

八、保修、保养

1、乙方承诺免费对本合同项下的全部电梯维护、保养壹年(乙方安装的电梯存放不超过自交货之日起18个月)。并按国家规定每月维保次数为2次。每季度、每半年、每年对电梯进行一次系统保养和检查(保养内容见附件)。维保期间,因电梯本身的质量问题出现主机及元器件更换由乙方负责。

2、维保期间乙方必须安排足够数量人员进行日常保养维护,并满足相关规定的维护保养标准。且维保人员未经甲方同意不得随意更换。

3、乙方应按照甲方指定的时间完成对甲方人员的培训,并按要求免费配合甲方办理招标备案、竣工验收等项手续。

4、除上述内容外乙方应按照其投标文件中的承诺提供售后服务。

5、质保期为壹年自通过双方验收之日起始,质保期间甲方对发现的质量问题有权要求乙方限期修复(特殊情况除外),乙方接到甲方通知后1小时内到场进行维修,如乙方未在甲方指定限期内开始维修或未在指定期限修复完毕,甲方有权自行维修,费用从质保金中扣除,如质保金不足以支付维修费用的,除维修费用由乙方负担外,同时乙方向甲方承担维修款2倍的违约金。如用户索赔造成甲方损失的由乙方双倍承担。

九、保险和不可抗力

1、本合同项下的所有货物在交付甲方使用前均由乙方自行投保。

2、不可抗力发生时,受影响方应立即通知对方,并于14日内出具不可抗力发生地出具的公证部门证明,递交对方并取得认可。

3、不可抗力是指战争、政府行为以及非双方责任造成的火灾、水灾、飓风、地震、社会动乱、罢工。

十、违约责任

1、乙方延迟完工或违反有关约定视为延迟完工的,每延误一天,乙方向甲方支付合同总价款仟分之二违约金,总工期延误超过20天,甲方有权解除合同,乙方退还甲方已支付的货款并承担甲方相应损失。

2、如乙方未按合同、附件、图纸设计要求、设备安装说明进行安装或未通过有关部门检测验收的,乙方无条件按照甲方要求的时间内维修直至至符合质量要求并通过有关部门检测验收,造成的工期延误及相应的违约责任由乙方承担,并应赔偿甲方相应损失,同时甲方有权决定是否解除合同。

3、任何一方擅自解除合同的,或因违约导致对方解除合同的,承担合同价款20%的违约责任。

4、电梯安装完成通过双方检测验收后,乙方应及时交付工程,提供齐全的安装工程验收所需的各种资料,并按要求配合甲方办理验收备案手续,如因乙方原因拖延交付或造成验收备案延后的,每拖延或延误一日向甲方支付合同总额千分之二违约金。

十一、合同争议纠纷

如双方因合同或执行过程发生争议,应通过友好协商方式解决。如通过协商不能达成协议,可将争议提交工程所在地人民法院进行裁决。

十二、其它

1、在全部电梯交付使用前,所有本合同项下的电梯的安全由乙方负责。

2、乙方保证甲方在使用货物时、服务及其任何部分时,不受到第三者关于侵犯专利、商标、或工业设计或其它知识产权的投诉。甲方不承担上述问题涉及到的任何责任。

3、如本合同涉及的事项或货物须作调整的,必须征得甲方书面同意,否则甲方不予认可,乙方承担相应一切责任。

4、在没有事先得到甲方书面同意的情况下,乙方不得将合同或合同的任一部分转让给其他第三方履行(安装合同必须由乙方授权的安装公司安装),否则甲方将有权选择解除合同及要求乙方支付转让部分价款20%的违约金。

5、电梯运至甲方工地现场后,因甲方不具备安装条件或是不可抗力导致乙方无法安装,甲方负责安装期前的电梯存放及保管。

6、本合同一式肆份,供方执贰份,需方执贰份,具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

需方:

代表人:

年月日

单位地址:

邮编:

电话:

传真:

开户行:

账号:

供方:

代表人:

年月日

单位地址:

邮编:

电话:

传真:

开户行:

账号:

183930